УТВЕРЖДАЮ: Директор ФГУ комбинат «Рубин»___________ Н.А.Бантюков «_____»________2011 года Документацияоб открытом аукционе в электронной форме 1.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению 2. Информационная карта аукциона в электронной форме 3.Приложения (Техническое задание и проект государственного контракта) на право заключения государственного контракта по поставке и монтажу комплектной трансформаторной подстанции типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент СОДЕРЖАНИЕ^ 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; 2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: а) согласие, предусмотренное пунктом 2, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; б) согласие, предусмотренное пунктом 2, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. 2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).^ 2. Информационная карта аукциона в электронной форме №п/п Содержание: ^ Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 3 % - 35 400 руб. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «04» апреля 2011 г., 16 часов 00 минут (время-московское) ^ Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «08» апреля 2011 г. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «11» апреля 2011 г. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет. ^ Порядок формирования цены контракта (цены лота): цена товара включает в себя - стоимость Товара, стоимость его упаковки, стоимость всех затрат связанных с доставкой, разгрузкой, монтажом и вводом в эксплуатацию Товара, командировочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации. ^ Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. ^ Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта:Не предусмотрен ^ Обеспечение исполнения контракта: Размер обеспечения исполнения контракта: 20% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет: 236 000 (двести тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС. Порядок внесения: а) способы обеспечения (по усмотрению участника размещения заказа): - безотзывная банковская гарантия; - передача Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта; - договор поручительства. б) в платежном поручении обязательно указывать назначение платежа «Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения государственного контракта на поставку и монтаж комплектной трансформаторной подстанции типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент. Срок внесения обеспечения – до момента заключения государственного контракта. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Закона: не предусмотрено Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: согласно Технического задания (Приложение № 1) Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказа: не предусмотрено Участник аукциона должен представить перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Указанные документы не представляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.Согласно Спецификации (Приложение № 1 к аукционной документации) ^ Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты установки Товара. ^ Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: 461041, Оренбургская область, г. Бузулук.Поставка товара, монтаж, ввод в эксплуатацию должны быть произведена за счет средств ПОСТАВЩИКА. Срок поставки и монтажа товара: до 20.06.2011 г. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится Государственным заказчиком по факту поставки и монтажа Товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами товарной накладной и акта о вводе в эксплуатацию Товара на основании предъявленной Поставщиком счета – фактуры. Оплата осуществляется Государственным заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. ^ Требования к участникам размещения заказа Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: а) Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства б) Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе в) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято г) Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма д) Отсутствие в предусмотренном 94-ФЗ от 21.07.2005 года Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа ПриЛОжение № 1: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕПриложение № 2: Проект государственного контрактаПриложение № 1 ^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку и монтаж комплектной трансформаторной подстанции типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент1. Требования к качеству поставляемого товара: 1.1. Товар должен быть новым не позднее 2011 г.в., не бывшим в эксплуатации и не изготовленным из восстановительных компонентов. 1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться сертификатами качества и соответствия, или иными документами, установленными для данного вида товара.2. Требования к предоставлению документов при поставке товара:- Технический паспорт, комплект паспортов и инструкций по эксплуатации на комплектующее оборудование встроенное в КТП-СЭЩ-К, согласно ведомости эксплуатационных документов.- схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений- ведомость комплектации- сертификаты качества и соответствия или иные документы, установленные для данного вида товара;- руководство по эксплуатации на русском языке.3. Демонстрация работы поставляемого оборудования: наличие. 4. Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию товара: Гарантийное обслуживание товара - не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию оборудования. В течение гарантийного срока ремонт или замена Товара, или его части производится безвозмездно Поставщиком. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, производится за счет средств Поставщика. Выезд специалиста на объект для устранения неисправности, в случае выхода из строя оборудования, должен быть не более 24 часов с момента получения заявки от заказчика. 5. Обучение персонала заказчика на рабочем месте – наличие.6. Требования к поставке комплектной трансформаторной подстанции типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент, , монтажу и вводу в эксплуатацию: Поставку и монтаж комплектной трансформаторной подстанции типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент выполнить в соответствии с ТУ и утвержденной проектно-сметной документацией, предоставляемой Заказчиком. Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования осуществляется на территории заказчика в срок до 20.06.2011 г.Спецификация поставки товара № п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во 1. Комплектная трансформаторная подстанция типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент Шт. 1 ^ Таблица 1: Основные параметры комплектной трансформаторной подстанции типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент № Наименование параметра Значение параметра 1 Мощность силового трансформатора, кВА 400 2 Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН, кВ) 6 3 Сочетание ВН-НН КК 4 Защита от напряжения 6кВ РВО 5 Защита от перенапряжения 0,4кВ РВН 6 Тип силового трансформатора ТМ 7 Схема и группа соединений обмоток трансформатора Y/Yн-о 8 Ввод 0,4кВ РЕ19-41(1000А) 9 Учет активной и реактивной энергии Меркурий 230АR-03R 10 Наличие ворот для демонтажа трансформатора да ^ Количество фидеров отходящих линий по токам расцепителей 12 Тип автомата ВА-СЭЩ стационарного исполнения 13 TD100 TD160 TS400 14 Iн.р.А 40 100 125 160 400 15 Шт. 1 1 1 1 1 16 Габаритные размеры 3060*1984*2550 Требования к проведению монтажных и пуско-наладочных р абот. 1.Выполнить устройство фундамента из железобетонных блоков ФБС12.4.6т, согласно массогабаритным характеристикам КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент. Выполнить монтаж КТП на фундамент в проектное положение, приварить раму к закладным деталям ОС-1 с последующей окраской фундамента по ГОСТ 25129-82, 18374-73 в два слоя.2.Выполнить контур защитного заземления сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом. При несоответствии фактического сопротивления заземлителя после монтажа расчетному значению забить дополнительные электроды. 3.Выполнить электроснабжение КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент отпайкой от существующей ВЛ-6 кВ от опоры №29 Л6кВ Ф-«Химчистка» с РП-2 кабелем марки АВБбШнг-10(3*70)мм2. протяженностью 220м подземно в траншее в соответствии с ТУ и утвержденной проектно-сметной документацией предоставляемой Заказчиком. 4.Выполнить электроснабжение ВРУ (шкаф типа ПР8501-2093-54УХЛ3.13.) от КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент подземно в траншее 20м., на скобах по фасаду здания 30м. в соответствии с ТУ и утвержденной проектно-сметной документацией предоставляемой Заказчиком. 5.Произвести пуско-наладочные работы и испытания КТП-СЭЩ-К 400/10(6)0,4, кабельных линий в соответствии с действующими нормами и правилами.6. По завершению работ сдать объект заказчику в установленном порядке с оформлением исполнительной документацииПриложение № 2^ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТАГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______на поставку и монтаж трансформаторной подстанции типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент город Бузулук «_____» ____________ 2011 г. ^ Федеральное государственное учреждение комбинат «Рубин» (ФГУ комбинат «Рубин»), именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Бантюкова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________ ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», Протоколом открытого аукциона в электронной форме № ___ от __________201__г., заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:^ 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку и монтаж трансформаторной подстанции типа «киоск» КТП-СЭЩ-К(КК) 400/6/0,4кВА или эквивалент (далее именуемое – «Товар»), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Государственным контрактом. Наименование, количество, технические и функциональные характеристики Товара указаны в Спецификации поставки товара (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта. 1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации и не изготовленным из восстановительных компонентов, не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц. 1.3. Источник финансирования: бюджетные средства учреждения 2011 г. ^ 2. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА,УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена на поставляемый Товар является фиксированной на весь срок действия настоящего Государственного контракта и составляет ___________ (__________________) рублей, в том числе НДС. 2.2. Цена Товара включает в себя: стоимость Товара, стоимость его упаковки, стоимость всех затрат связанных с доставкой, разгрузкой, монтажом и вводом в эксплуатацию Товара, командировочные расходы, налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 2.3. Оплата производится Государственным заказчиком по факту поставки и монтажа Товара в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами товарной накладной и акта о вводе в эксплуатацию Товара на основании предъявленной Поставщиком счет – фактуры. Оплата осуществляется Государственным заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2.4. Датой оплаты Товара считается дата перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. ^ 3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ или иным документам. Поставляемый товар должен иметь техническую документацию и инструкцию по эксплуатации на русском языке, сертификаты качества и соответствия или иные документы, установленные для данного вида Товара. Указанные документы Поставщик предоставляет Государственному заказчику одновременно с поставкой Товара. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Грузополучатель и Государственный заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика. 3.2.Приемка по комплектности, количеству и качеству Товара производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 №П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 №П-7, в части не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации. 3.3. Поставщик предоставляет гарантийный срок на Товар в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования, что подтверждается актом, подписанным сторонами. В течение гарантийного срока ремонт или замена Товара, или его части производится безвозмездно Поставщиком. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене производится за счет средств Поставщика. 3.4. Выезд специалиста Поставщика на объект для устранения неисправности, в случае выхода из строя Товара, должен быть не более 24 часов с момента получения заявки от Государственного заказчика. 3.5. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству и комплектности могут быть заявлены Государственным заказчиком Поставщику в течение гарантийного срока.^ 4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР4.1. Поставка и монтаж Товара осуществляется в срок: до 20.06.2011 г. 4.2. Поставка и монтаж Товара осуществляется Поставщиком по адресу Государственного заказчика: Оренбургская обл., г. Бузулук. Поставка Товара осуществляется транспортным средством Поставщика. 4.3. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата ввода объекта в эксплуатацию. 4.4. Передача Товара подтверждается подписанием накладной между Поставщиком и Государственным заказчиком в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. При передаче Товара Поставщик предоставляет документы, указанные в п.3.1. настоящего Государственного контракта, а также счета-фактуры, накладные на Товар. 4.5. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Государственному заказчику со дня ввода Товара в эксплуатацию. 4.6. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Государственному заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п.4.5. настоящего Государственного контракта.^ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН5.1. Государственный заказчик обязан: 5.1.1. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Государственного контракта. 5.1.2. Принять Товар, проверить его комплектность, количество в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта. 5.1.3. При отсутствии возражений и замечаний подписать акт о вводе в эксплуатацию Товара в течение 3-х календарных дней с момента представления Поставщиком. 5.1.4. Производить оплату стоимости поставки Товара в соответствии с настоящим Государственным контрактом. ^ 5.2. Поставщик обязан: 5.2.1. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Государственного контракта. 5.2.2. Выполнять требования Государственного контракта о порядке, сроках и цене в отношении поставляемого Товара. 5.2.3. Осуществлять за свой счет и собственными силами доставку, разгрузку, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на территории Государственного заказчика. Монтаж и ввод в эксплуатацию Товара осуществляется Поставщиком в сроки согласованные с государственным заказчиком, но не позднее 3 рабочих дней с момента поставки Товара. 5.2.4. Осуществлять гарантийный ремонт Товара в течение гарантийного срока. 5.2.5.В случае выявления недостатков поставленного Товара при его приемке, замена данного Товара на аналогичный качественный Товар производится Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Государственного заказчика. 5.2.6. Передавать Государственному заказчику Товар и необходимые документы (счет-фактуру, накладную, документы, подтверждающие качество и безопасность товара, указанные в п.3.1. настоящего контракта) ^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Исполнение обязательств сторон по настоящему Государственному контракту обеспечено неустойкой. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. 6.2. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. 6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, в части неурегулированной настоящим Государственным контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.^ 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Государственного контракта в результате событий чрезвычайного характера. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, которые Стороны не могли предвидеть, или предотвратить и за возникновение которых не несут ответственности (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие). 7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств. 7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия. 7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств обязанности сторон по Государственному контракту возобновляются. ^ 8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ 8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Государственным контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. 8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса. 8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.^ 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Государственному контракту, Сто