Реферат по предмету "Разное"


2. Почтовый адрес, электронный адрес заказчика : 632387, Новосибирская область, город Куйбышев, ул

Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок16.01.2009г.1. Наименование заказчика: Администрация города Куйбышева Новосибирской области2. Почтовый адрес, электронный адрес заказчика: 632387, Новосибирская область, город Куйбышев, ул.Краскома,37 jakovleva@list.ru; 53-1493. Источник финансирования: бюджет муниципального образования города Куйбышева Новосибирской области4. Форма котировочной заявки: Приложение 15. Наименование, характеристики работ: Выполнение работ по межеванию земельных участков города Куйбышева Новосибирской области, согласно Приложению 2 ^ 6. Место выполнения работ: город Куйбышев Новосибирской области.7. Сроки выполнения работ: с 22 января 2009 года по 31 января 2009 годаИзменение (Продление) с 29.01.2009 г. по 07.02.2009 г.^ 8. Состав цены: транспортные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей9. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком: 179960 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.^ 10.Место, срок подачи котировочных заявок: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Краскома,37 каб.6; с 11 января 2009г. по 15 января 2009г. до 17 часов 00 мин.Изменение (Продление) по 21.01.2009 года до 17 часов 00 минут^ 11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15 января 2009 года до 17 часов 00 мин.Изменение (Продление) 21.01.2009 г. до 17 ч.00 мин.^ 12. Срок и условия оплаты: Безналичный расчет. Предоплата в размере 30% от стоимости контракта, в течение трех рабочих дней со дня подписания муниципального контракта при предоставлении счета на аванс. Окончательная оплата производится «Заказчиком» в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ и получения счета, выписанного «Исполнителем». ^ 13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: 22 января 2009г. Изменение (Продление) с 29 января 2009 г. Приложения:Форма котировочной заявки – Приложение 1Список объектов - Приложение 2Проект муниципального контракта- Приложение 3 Приложение 1 В Администрацию города Куйбышева Новосибирской области ^ Котировочная заявкаДата: 1). Наименование, место нахождения , контактный телефон(для юридического лица) участника размещения заказа:_____________________________________________________________________Фамилия, имя, отчество, место жительства, контактный телефон (для физического лица) участника размещения заказа:_______________________________2).ИНН _______________________________________________________Банковские реквизиты участника размещения заказа:_________________________3). Цена с указанием сведений о включенных и не включенных в нее расходах ( расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) __________________________________________4). _____________________________ (наименование участника размещения заказа) , уведомляет о своем согласии исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1 от 11 января 2009г._____________________ ____________________ ______________________(должность) (подпись) (Ф.И.О.)М.П.Приложение 2Техническое задание Выполнение работ по межеванию земельных участков города Куйбышева Новосибирской области № п/п Наименование участка 1 Карьер Урочище большой рям, площадь 60000 кв.м. в 2750м от обводной дороги по Северной трассе 2 Газопровод по ул.Ромашковая, площадь 6951,0 кв.м. 3 Карьер Кирпичник в районе оз.Святое в 2000м. от обводной дороги по Северной трассе, площадь 29415,0 кв.м. 4 В районе квартала 12 д.3 в 10 м. западнее гостиницы «Юбилейная», площадь 1230,0 кв.м. 5 Для расширения парка «Центральный» в 50 м. севернее здания администрации (ул.Краскома,37), площадь 3623,0 кв.м. 6 Газопровод по ул. Ушинского, Школьная, Абросимова, Горького, Кооперативная, Войкова, Чкалова, Жуковского, площадь 23047 кв.м. 7 Газопровод по ул. Свердлова, Энгельса, 2-я Красноармейская, площадь 8009,0 кв.м. 8 Скважина по ул. Курьянова в районе дома №13, площадь 895,0 кв.м. Приложение 3 ПРОЕКТМуниципальный контракт № ____г. Куйбышев, Новосибирской области «_____» ______________ 2009 г.Администрация города Куйбышева, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы города Куйбышева Аверьяскина Сергея Геннадиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и__________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, на основании протокола № _____ от _________________ 2009 г. заключили настоящий контракт о нижеследующем:^ 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» выполняет работы по межеванию земельных участков города Куйбышева Новосибирской области, согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью контракта. 1.2. «Заказчик» обязуется принять выполненные работы по акту приема-передачи выполненных работ и оплатить их на условиях настоящего контракта.^ 2.СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1. Цена подлежащей выполнению работы, по настоящему контракту устанавливается по цене, предложенной «Исполнителем» в заявке на участие в запросе котировок и составляет _________ (________________________________) рублей_____ коп., в том числе НДС. 2.2. Безналичный расчет. Предоплата в размере 30% от стоимости контракта, в течение трех рабочих дней со дня подписания муниципального контракта при предоставлении счета на аванс. 2.3. Окончательная оплата производится «Заказчиком» в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ и получения счета, выписанного «Исполнителем». ^ 3.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Выполнение работ производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства» (М.,2003г.) и «Методическими рекомендациями по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства» (М.,2003г.), «Требованиями к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет»(утв. Приказом Росземкадастра от 02.10.2002г. №327), Инструкциями по межеванию земель (М.,1996г.), другими нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами. 3.2. Срок выполнения работ: с 29 января 2009 года по 07 февраля 2009 года 3.3. Готовая техническая документация выдается по акту приема-передачи технической документации в 3-х дневный срок после зачисления 100 % оплаты за выполненные работы по контракту на расчетный счет «Исполнителя».^ 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Права и обязанности Сторон определяются действующим законодательством Российской Федерации. 4.2. «.Заказчик» обязуется:4.2.1. Обеспечить «Исполнителю» своевременный доступ на объект, указанный в п.1.1. настоящего контракта. 4.2.2. Предоставлять «Исполнителю» имеющуюся техническую документацию и другую информацию, необходимую для выполнения работ, указанных в п. 1.1. контракта. 4.2.3. Обеспечить участие специалистов «Заказчика» в проведении работ на объекте. 4.2.4. Принять выполненные работы по акту приема-передачи. 4.2.5. Оплатить выполненные работы в порядке, установленном настоящим контрактом. 4.3. «Исполнитель» обязуется: 4.3.1. Выполнять все работы в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом. 4.3.2. По окончанию выполнения работ уведомить «Заказчика» о готовности передать результат работ. 4.3.3. Выдать готовую техническую документацию в установленный срок по акту приема-передачи. 4.4. «Заказчик» несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности на объекте при проведении работ.^ 5.ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ(ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 5.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, независящих от сторон, сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 5.2. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 2-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту и, в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. 5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно письменно извещать другую сторону. 5.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено государственными органами власти.^ 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае ненадлежащего качества выполненных работ, «Исполнитель» обязан за свой счет устранить недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента получения обоснованных требований «Заказчика» об устранении недостатков. 6.3. В случае неисполнения п.2.2. настоящего контракта «Заказчиком» контракт считается расторгнутым. 6.4. В случае просрочки исполнения обязательств одной из сторон, предусмотренных настоящим контрактом другая сторона вправе потребовать уплату неустойки(штрафа) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.^ 7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств. С.Г.Аверьяскин____________________ ___________________________7.2. Все дополнения и изменения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 7.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней. 7.4. При невозможности урегулирования спора в претензионном порядке он подлежит передаче в Арбитражный суд Новосибирской области. 7.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.6. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон, и в иных случаях, предусмотренных настоящим контрактом и действующим гражданским законодательством.^ 8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ Администрация города Куйбышева Новосибирской области632380 Новосибирская область г.Куйбышев ул.Краскома,37 (282) 51-390УФК по новосибирской области (Администрация города Куйбышева Новосибирской области ) л/с 03455010033 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ р/сч.402048100000000238ИНН 5452109757КПП 545201001 БИК 045004001ОКАТО 50415000000 ОКПО 59255557Глава администрации города Куйбышева С.Г. Аверьяскин /_______________/мп _________________________________Почт. адрес: ________________________________________________________________________________________тел. _____________________________e-mail ___________________________Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________________________________________ИНН ___________________________КПП ___________________________БИК ___________________________________________________________________ /_______________/мп Приложение 1 к муниципальному контракту № от Техническое задание Выполнение работ по межеванию земельных участков города Куйбышева Новосибирской области № п/п Наименование участка 1 Карьер Урочище большой рям, площадь 60000 кв.м. в 2750м от обводной дороги по Северной трассе 2 Газопровод по ул.Ромашковая, площадь 6951,0 кв.м. 3 Карьер Кирпичник в районе оз.Святое в 2000м. от обводной дороги по Северной трассе, площадь 29415,0 кв.м. 4 В районе квартала 12 д.3 в 10 м. западнее гостиницы «Юбилейная», площадь 1230,0 кв.м. 5 Для расширения парка «Центральный» в 50 м. севернее здания администрации (ул.Краскома,37), площадь 3623,0 кв.м. 6 Газопровод по ул. Ушинского, Школьная, Абросимова, Горького, Кооперативная, Войкова, Чкалова, Жуковского, площадь 23047 кв.м. 7 Газопровод по ул. Свердлова, Энгельса, 2-я Красноармейская, площадь 8009,0 кв.м. 8 Скважина по ул. Курьянова в районе дома №13, площадь 895,0 кв.м. С.Г.Аверьяскин_________________ _____________________________


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.